《定作安裝合同【實用范本】.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《定作安裝合同【實用范本】.doc(2頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、定作安裝合同訂立合同雙方: 承攬方:_ 定作方:_ 定作方委托承攬方加工_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。 第一條 加工成品: 第二條 質(zhì)量要求:符合技術(shù)資料及圖紙要求。 第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量: 第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法: (承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在 日內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存復制品。定作方應(yīng)當在合同訂立后 日
2、內(nèi)提供技術(shù)資料,圖紙等。) 第五條 價款或酬金: 第六條驗收標準和方法:_ _ (,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和技術(shù)資料作為驗收標準。定作方應(yīng)當收到承攬方竣工資料 日內(nèi)驗收承攬方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限為 天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)第七條 交(提)貨的時間和地點: 第八條 運輸辦法及費用負擔: 第九條 付款方式及期限: 第十一條其他: 第十二條承攬方的違約責任
3、: 一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。 二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。 三,逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金_元; 四,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_違約金。此條款與逾期交付定作物的違約責任不并用。五,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,
4、暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。 第十三條定作方的違約責任: 一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;或經(jīng)承攬方同意后,順延交付定作物時間及增加價款。 二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_的違約金。 三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工的損失。 四,超過合同規(guī)定期限驗收定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)
5、當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過驗收期限三個月不驗收定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣;變賣定作物所得少于價款、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。 五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當向承攬方償付 元違約金。 第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延驗收或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向承攬方所在地人民法院起訴。 本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。 定作方:_(蓋章) 代表人:_(蓋章) 地址:_ 電話:_ 開戶銀行:_ 帳號:_ 承攬方:_(蓋章) 代表人:_(蓋章) 地址:_ 電話:_ 開戶銀行:_ 帳號:_ _年_月_日訂 2