園林景觀工程施工合同范本.doc

《園林景觀工程施工合同范本.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《園林景觀工程施工合同范本.doc（7頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

合同范本/施工合同 園林景觀工程施工合同范本 　　園林景觀的基本成分可分為兩大類：一類是軟質(zhì)的東西，如樹木、水體、和風(fēng)、細(xì)雨、陽光、天空;另一類是硬質(zhì)的東西，如鋪地、墻體、欄桿、景觀構(gòu)筑。軟質(zhì)的東西稱軟質(zhì)景觀，通常是自然的;硬質(zhì)的東西，稱為硬質(zhì)景觀，通常是人造的。 　　園林景觀工程施工合同范本 　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 　　承包方：(以下簡稱乙方) 　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。 　　第一條工程概況 　　1.工程名稱：　別墅園林景觀工程。 　　2.工程地點：潤成科技院內(nèi) 　　3. 工作內(nèi)容：　別墅周邊約5000 平方米景觀工程設(shè)計及施工，施工內(nèi)容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調(diào)整內(nèi)容。 　　第二條工期 　　本工程工期為60 天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現(xiàn)場具備開工條件)開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。 　　(一)如遇下列原因工期順延： 　　1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃; 　　2.設(shè)計變更; 　　3.甲方未能按期提交施工場地; 　　4.連續(xù)4 小時遇雨和停水、停電; 　　5.未按合同規(guī)定時間撥付工程款項; 　　6.遇不可抗拒因素。 　　(二)竣工驗收： 　　1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內(nèi)組織驗收，否則視為默認(rèn)工程合格并進(jìn)行竣工結(jié)算; 　　2. 若未能通過竣工驗收，雙方應(yīng)確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。 　　第三條 工程合同價款及支付方式 　　1.經(jīng)雙方商定本項目免收設(shè)計費(fèi),本工程暫定造價5XX0元 (預(yù)算詳見“合同附件一”) ; 　　2.本工程按甲方審定預(yù)算中各項目的綜合單價辦理結(jié)算; 　　3.結(jié)算工程量以現(xiàn)場實際收方量為準(zhǔn)。 　　4.合同簽訂后5 日內(nèi),甲方支付乙方工程預(yù)付款100000 元整; 　　5.工程竣工并驗收合格后15 日內(nèi)，雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結(jié)算,結(jié)算后一個月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%,余結(jié)算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。 　　第四條 關(guān)于設(shè)計調(diào)整(更改) 　　本工程涉及設(shè)計調(diào)整(更改)工程項目，待調(diào)整資料完善并經(jīng)甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進(jìn)行增減。 　　第五條保修期 　　1. 保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責(zé)任按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中植物?；钇谝荒?，工程部分保修期為一年。 　　2.成活率：植物管護(hù)移交時按行規(guī)達(dá)到95%的成活率。 　　第六條　雙方的責(zé)任 　　(一)甲方責(zé)任： 　　1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電; 　　2. 合同簽定后三日內(nèi)審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方; 　　3.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理施工的各項進(jìn)場手續(xù)。 　　4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位間的關(guān)系; 　　5.若施工變更應(yīng)以書面形式通知乙方; 　　6.按合同規(guī)定時間按時付款。 　　(二)乙方責(zé)任： 　　1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內(nèi)容，結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工; 　　2.接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表的管理; 　　3.文明施工，安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量，按期完工; 　　4.負(fù)責(zé)施工中的成品保護(hù); 　　第七條　甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責(zé)任 　　1.甲方現(xiàn)場代表：甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表; 　　2.乙方現(xiàn)場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表 　　第八條　材料的認(rèn)定及采購 　　1. 乙方應(yīng)按設(shè)計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認(rèn)定后方可采購。 　　2 .設(shè)計材料變更須經(jīng)甲方認(rèn)定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。 　　第九條違約責(zé)任 　　(一)甲方違約責(zé)任： 　　1.甲方未履行合同規(guī)定的義務(wù)，除順延竣工期外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失; 　　2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更造成的停工，應(yīng)采取措施補(bǔ)救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)等實際損失; 　　3.甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款，每超一日，按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。 　　(二)乙方違約責(zé)任： 　　乙方未按合同規(guī)定完成工程，且無故拖延時間影響工程進(jìn)度，每延一日，按合同總額的5向甲方支付違約金。 　　第十條 爭議解決方式 　　在合同履行中，雙方因履行合同發(fā)生爭議， 應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。 　　第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 　　第十二條未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 　　第十三條本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，均具同等法律效力。 　　甲方(蓋章)：　　　　　　　　乙方(蓋章)： 　　代表人：　　　　　　　　　　代表人： 　　本合同簽訂日期 年　月　日 建筑工程施工承包合同范本 建筑工程施工合同范本 武漢市家居裝修工程施工合同 武漢家庭裝飾裝修工程施工合同 建筑裝修裝飾工程施工合同范本 家庭裝飾工程施工合同 2018建設(shè)工程施工合同示范文本 單項工程施工合同范本 2018建設(shè)工程施工分包合同 裝飾裝修工程施工合同書 *